装修的硬装都包括什么

1.建筑装饰工程有哪些？

1.土木建筑

建筑装饰装修工程包括的内容很多，首先每个工程需要能够相互配合才能完成。土建改造时，需要按规划敷设线槽，在底部和墙体位置需要拆除。所以在进行土建装修的时候也是比较重要的。按照专业工具测量尺寸后即可拆卸。而且按照规划的位置，敷设线槽。根据环境的不同，网站的大小会有一定的要求。

2.水电改造

在装修装饰工程的施工中，水电的改造也是比较重要的。要分强弱电，也需要分项。电线放好后用线穿起来。这将确保施工期间更大的安全性。而且有很多水电工程在施工的时候需要有初步的施工蓝图。只有按照施工图纸装修，才能保证正确，不会有什么影响。所以把强电和弱电分开后，就要把不同的部分分成项。所以加工后可以用钢丝穿起来直接用。这可以给用户更多的安全感。

3.防水工程

在建筑装饰装修工程中，防水工程也是比较重要的。需要先做防水，然后进行48小时观察。蓄水实验结束后，厨房和卫生间需要铺设瓷砖。地面需要平整，管道需要隐蔽。所以防水工程也很重要。不仅需要做好防水，还需要做实验。如果没有渗漏，那么就可以继续使用。如有渗漏，需再次防水，然后进行蓄水试验，无影响即可使用。

2.施工合同纠纷是否适用专属管辖？

2015年2月4日起施行的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二十八条规定，“民事诉讼法第三十三条第一款规定的不动产纠纷，是指因不动产权利的确认、分割、相邻关系而发生的物权纠纷。农村土地承包经营合同、房屋租赁合同、建设工程施工合同、政策性房屋买卖合同的纠纷，适用不动产纠纷管辖。《民事诉讼法》的最新解释明确指出，建筑合同纠纷应根据房地产所在地的原则进行专属管辖。同样，建筑工程分包合同、内部承包合同和分包合同的纠纷也适用不动产纠纷专属管辖。

自2015年最高人民法院调整不同级别有管辖权的法院的受理标准以来，大量的建筑合同纠纷正在基层法院出现。

3.工程款有哪些争议？

1.发包方拖欠工程款违约纠纷

这类违约纠纷的特点是工程款可以确定，所以这类纠纷的法律比较简单。此类纠纷形成的主要原因是发包方无正当理由违约，主要表现为发包方无力支付工程款；

2.因总承包和分包问题引起的工程款纠纷

此类纠纷的法律关系较为复杂。这类纠纷主要表现为承包方在分包程序上存在瑕疵，发包方在事后不承认分包的合法性，产生纠纷。

3.因竣工结算报告争议引发的工程造价争议

这类纠纷主要表现为:承包方编制结算文件并提交给承包方，但未取得提交结算文件的证据，承包方事后不回复、不承认收到；；承包商制作结算文件并提交给承包方，但承包方不认可工程款结算争议。

4.因建筑材料质量纠纷引发的工程造价纠纷

这种履约纠纷主要表现为:建设工程招标时要求或承诺建设工程主要建筑材料的质量，但由于建筑材料市场供求关系的影响，有时承包方转用合同以外的其他建筑材料，造成结算。争议。

5.保修金纠纷

这类纠纷主要表现在建设工程竣工后的维修事项，承包人在保修期内已经履行了维修义务但无法直接取证，发包方事后不承认维修事实，以承包人未履行保修义务为由拒绝支付。工程款引发争议。

6.因合同缺陷引起的工程造价纠纷

因合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为:承包人未取得施工企业资质或已超越资质等级，无资质的实际施工人借用有资质的施工企业名义签订施工合同引发合同无效纠纷。

7.涉及工期延误的工程造价纠纷

此类纠纷更加复杂。纠纷主要表现在承包方未提供合格的施工进场条件、中途擅自修改设计、未按工程进度支付进度款、未及时供应建筑材料等原因造成停工、停滞、恶劣天气等。如果工期没有得到有效确认，发包人要求承包人在工程竣工后结算方面承担工期延误的责任，往往会使案件复杂化。

建筑装饰行业指的是什么？包括哪些内容

(1)装修材料防火分类A-不燃性，如结构材料B1-易燃性，如石膏板B2-易燃性，如天然木材B3-易燃性，如纸张，原则上不(2)砂浆种类、厚度及与抹灰工程有关的特殊要求。角落:2m高，1:2水泥砂浆，每边宽50mm。)龙骨、次(中)龙骨、龙骨支撑吊顶面材料:纸面石膏板(整板)、浇注石膏板(砌块)、矿棉板、金属板、塑料条及系列龙骨类别:u型、LT型、V型吊架距主龙骨端部距离≯300mm，2。龙骨系列:38系(主龙骨38mm)-不在外装修上(5)石材50系(主龙骨50mm)-偶主60系(主龙骨60mm)-主(6)吊顶与灯具的关系当灯具小于等于1kg时，可固定在吊顶表面当灯具小于等于2kg时，可固定在中龙骨上当上层灯具小于等于4kg时，可固定在附加中龙骨上。当上灯小于等于8kg时，可固定在附加大龙骨上或结构上(7)问题与隔断工程1有关。龙骨安装2。表面铺设(8)天然石材的分类(以“镭”的辐射剂量为区分点)A级——可用于任何场合，包括写字楼、卧室的装饰。B类-不能用于客厅的室内立面，但可用于其他部位的内外装饰。C类-仅房间